LUTZ | ABEL is a law firm providing legal services in various fields including labor law, banking and capital markets law, construction and real estate law, corporate law, IT law, and public law.

LUTZ | ABEL

Law Practice

LUTZ | ABEL INSIGHT HR

Vergaberecht auf den Punkt

Innovative Projektabwicklung (by LUTZ | ABEL)

Legal Services

IT- & Daten-Recht kompakt (by LUTZ | ABEL)

Employment Law in Germany

LEGALiSTAS - Female Networking by L|A

European public procurement law (by LUTZ | ABEL)

LUTZ | ABEL Rechtsanwalts PartG mbB | 2,069 followers on LinkedIn. Die Full-Service-Wirtschaftskanzlei LUTZ | ABEL steht mit rund 80 Rechtsanwälten für erstklassige Beratung in allen Fragen des Wirtschaftsrechts.

Unsere überwiegend mittelständisch geprägten Mandanten schätzen unser hohes persönliches Engagement und unseren individuellen, ergebnisorientierten Beratungsansatz.

www.lutzabel.com/impressum
www.lutzabel.com/datenschutz

Folgen Sie uns auch hier:
www.xing.com/companies/lutz%7Cabelrechtsanwaltspartgmbb
twitter.com/lutzabel

Dr. Marc Röbke

Head of Marketing & Business Development bei LUTZ | ABEL Rechtsanwalts PartG mbB

Anne Hofmann

Partner LUTZ | ABEL - Expert in Venture Capital and M&A

Lorenz Jellinghaus

Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, Datenschutz-Auditor

Dr. André Schmidt

LUTZ | ABEL Rechtsanwalts PartG mbB

Hast du dich jemals gefragt, ob Arbeitszeitgestaltung mehr Kunst als Wissenschaft ist? 🎨🧪 Dann bist du bei uns genau richtig! In 30 Minuten werden wir in unserem Online-Seminar die Geheimnisse der Arbeitszeit lüften und dabei den ein oder anderen Mythos entzaubern. 🕵️♂️✨ - Was muss ich? Was darf ich? Was will ich (nicht)? - Auf Reisen 🚄 mit der Arbeitszeit? - Goodbye Vertrauensarbeitszeit? 😥 Wann? 📅 12.11.2024 | 9:05 - 9:35 Uhr Wo? 💻 Bequem von deinem Schreibtisch! Melde dich jetzt an oder kommentiere den Beitrag mit (>Ich möchte auch<). Bring Fragen mit oder schreib sie einfach unten drunter. Und keine Sorge, unser Seminar ist einfach und verständlich – ganz ohne juristisches Fachchinesisch! 🦉 Denn wer sagt, dass Arbeitsrecht nicht auch Spaß machen kann? 😄 HRnetworx & LUTZ | ABEL INSIGHT HR 💙 💚 #Arbeitszeit #Personalwesen #Arbeitsrecht

Claudia Knuth

⏳ 𝗘𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘁 𝗮𝘂𝗳 𝗱𝗶𝗲 𝗠𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲(𝗻) 𝗮𝗻 Auch Organmitglieder, die auf Basis eines Arbeitsverhältnisses tätig sind, profitieren vom Schutz des § 613a BGB. Unsere Expertin für Arbeitsrecht, Kim Kleinert , erklärt im Expertenforum Arbeitsrecht (#EFAR) #EFAR ), warum es auf die genaue Position zum Zeitpunkt der Kündigung ankommt – und wann eine Kündigung keiner sozialen Rechtfertigung bedarf. 👉 Den vollständigen Artikel finden Sie in den Kommentaren.

👻 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁-𝗙𝗼𝗹𝗴𝗲 𝟭𝟴: 𝗦𝗰𝗵𝗿ö𝗱𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘃𝗲𝗿𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝘂𝗻𝗴 – 𝗛𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝗲𝗲𝗻-𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗺𝗶𝘁 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗺 𝗔𝘂𝘀𝗳𝗹𝘂𝗴 𝗶𝗻𝘀 Ü𝗯𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁ü𝗿𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 Ein mysteriöses Urteil zu einer Videoverhandlung, die gleichzeitig stattgefunden und nicht stattgefunden hat, führt uns heute nicht nur ans Arbeitsgericht Köln, sondern auch zur US-amerikanischen Serie „X-Factor“ und in die Quantenphysik. Wie können Anwält:innen und Gericht miteinander sprechen, verhandeln und sogar ein Urteil fällen, ohne dass die Hälfte der Beteiligten etwas davon mitbekommt? Nadja Innermann und Dr. Henning Abraham versuchen, das Unerklärliche zu erklären – unterhaltsam wie immer und pünktlich zu Halloween auch ein bisschen gruselig. Alle bisherigen und die aktuelle Folge von "Geschichten aus dem Arbeitsrecht" finden Sie überall da, wo's Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Podigee.

Hoffnungsschimmer für Auftragnehmer? – Neues aus Berlin zur Bauzeitenverschiebung (KG, Urteil vom 27.08.2024, Az. 21 U 128/23). Ein aktueller Beitrag von Dr. Fabian Sindl : Ansprüche wegen Bauzeitverschiebungen stellen Auftragnehmer vor hohe Hürden: Vertraglich sind sie üblicherweise nur zu ihren Lasten geregelt. Und Schadensersatzansprüche gegen den Auftraggeber scheitern regelmäßig daran, dass die Rechtsprechung dessen Mitwirkungshandlungen lediglich als Obliegenheiten einstuft. Meist fehlt es darüber hinaus am (zurechenbaren) Verschulden des Auftraggebers. Entgangenen Gewinn gibt es nach der VOB/B ohnehin nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit (§ 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B). Der BGH verweist den Auftragnehmer in solchen Fällen daher auf einen Anspruch nach § 642 BGB und sein entsprechendes Kündigungsrecht (§ 643 BGB). Das ist wegen der Voraussetzungen und der Rechtsfolgen allerdings in doppelter Hinsicht unbefriedigend. Eine Kündigung ist ohnehin riskant und wird daher meist nur die letzte Lösung für den Auftragnehmer sein. Wie bereits das Brandenburgische OLG (Urteil vom 25.06.2020, Az. 12 U 59/19) präsentiert das KG in einer aktuellen Entscheidung (Urteil vom 27.08.2024, Az. 21 U 128/23) nun einen Ausweg aus diesem Dilemma: So soll bereits dann eine „andere Anordnung“ (und damit die Voraussetzung für einen vertraglichen Anspruch im Sinne von § 2 Abs. 5 VOB/B) vorliegen, wenn der Auftraggeber den Auftragnehmer darüber informiert, dass eine Leistung erst später als geplant ausgeführt werden kann (z. B. weil sich Vorgewerke verzögern). Dass dadurch Mehrkosten entstehen können, muss für den Auftraggeber allerdings erkennbar sein. Ein Anspruch des klagenden Auftragnehmers vor dem KG scheiterte lediglich daran, dass er die Terminverschiebung und die Mehrkostenhöhe nicht konkret darlegen konnte. Ob der BGH diese Ansicht teilt, nur weil der Auftraggeber den Auftragnehmer über eine (objektive) Verzögerung informiert, bleibt abzuwarten. Bislang hat er bloße Störungen des Vertrags nämlich gerade nicht als Anordnung angesehen (vgl. BGH, Urteil vom 26.10.2017, Az. VII ZR 16/17). Mit der Entscheidung des KG verfügen Auftragnehmer nun aber zumindest über schlagkräftige „Munition“ für außergerichtliche Verhandlungen, die dazu beitragen dürfte, dass sich das Gewicht wieder etwas zu ihren Gunsten verschiebt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

LUTZ | ABEL professional Jan-Phillip Kunz, LL.M. (Trinity College Dublin) advised Rebike Mobility in Series D financing round, with DECATHLON PULSE as the lead investor. Rebike Mobility, a leader in second-hand e-bike refurbishment and resale, secured funding to expand its technology, improve digital integration, and strengthen its role in the circular economy. Existing shareholders, including Circularity Capital , Tengelmann Ventures , Parkshore Holding GmbH and Vorwerk Ventures , also participated in the round. #vc #lutzabel #startup #venturecapital #manda

📢 𝗡𝗲𝘂𝗲 𝗘𝗻𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗲𝘀 𝗢𝗟𝗚 𝗠ü𝗻𝗰𝗵𝗲𝗻 𝘇𝘂𝗿 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗞ü𝗻𝗱𝗶𝗴𝘂𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗻 𝗩𝗼𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝘀𝗺𝗶𝘁𝗴𝗹𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗻 In einem aktuellen Beitrag im Produktfamilie Deutscher AnwaltSpiegel beleuchten unsere Kolleg:innen Kim Kleinert und Niklas Vogt die Entscheidung des OLG München vom 31.07.2024. Das Gericht hat klargestellt, dass die Weiterleitung geschäftlicher E-Mails an private Adressen einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten des Vorstands darstellt – und somit einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung bildet. 👉 Mehr zur Entscheidung und den Auswirkungen auf die Praxis im Artikel! (Link in den Kommentaren)

Ende September 2024 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz den lange erwarteten Referentenentwurf des Vergabetransformationspaketes an die Bundesressorts übermittelt. Das Vergabetransformationspaket hat zum Ziel, Vergabeverfahren zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu digitalisieren sowie die öffentliche Beschaffung sozial, ökologisch und innovativ auszurichten. Es stellt die größte geplante Reform des Vergaberechts seit 2016/17 dar und betrifft sowohl Ober- als auch Unterschwellenvergaben. Dr. Christian Kokew , Dr. Mathias Mantler , Dr. Jan Bernd Seeger und Anne-Christine Wieler stellen Ihnen in einem Sondertermin der Reihe „Vergaberecht auf den Punkt“ die Inhalte des Referentenentwurfs vor und geben eine erste Einschätzung dazu, ob das Vergabetransformationspaket seinen Zielsetzungen gerecht wird. 𝗩𝗲𝗿𝗴𝗮𝗯𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 – 𝗘𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗙𝗼𝗿𝘁𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝘁𝘁 𝗼𝗱𝗲𝗿 𝘇𝘂 𝗸𝘂𝗿𝘇 𝗴𝗲𝘀𝗽𝗿𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻? Wer sollte teilnehmen? Auftraggeber, Unternehmen, die an Vergabeverfahren teilnehmen, Fördermittelempfänger Melden Sie sich jetzt gleich an: https://lnkd.in/eWa2aQbj

Gestern Abend hatten wir das Vergnügen, die Regionalgruppe München der Studienvereinigung Kartellrecht e. V. in unseren Räumlichkeiten in der Brienner Straße willkommen zu heißen. Dr. Cornelius Mirow von Amazon hielt einen spannenden Vortrag zum Thema „Multiple Regulierung digitaler Geschäftsmodelle“. Unser Partner Dr. Daniel Petzold ergänzte das Thema mit einem fachkundigen Co-Referat zum Verhältnis von DMA und § 19a GWB. Im Anschluss ließen wir den Abend in entspannter Atmosphäre bei Snacks, Getränken und anregenden Gesprächen ausklingen. Ein herzlicher Dank geht an unsere Gäste sowie an Sarah Constanze Mia Blazek und Dr. Gordon Christian für die erfolgreiche Veranstaltung.

LUTZ | ABEL professionals Björn Weidehaas , Ute Schenn and Dr. Henning Abraham advised BonVenture and Ship2B Ventures on their investment in Vivira Health Lab . BonVenture is the first investment company in the German-speaking countries that focuses on the social impact of its portfolio companies and Lutz Abel is happy to count BonVenture as clients for many years. Ship2B Ventures is a venture capital firm that combines the best of the venture capital world with the impact world. We are happy to support Ship2B as advisors on their impact journey. Vivira is Germany’s top prescription app for backpain. The Berlin-based company will use this new growth capital to broaden its market presence and create additional digital therapies for musculoskeletal conditions. #vc #lutzabel #startup #venturecapital #manda

𝗙ü𝗿 𝗘𝗿𝘄𝗲𝗿𝗯𝗲𝗿: 𝗔𝗻𝘀𝗽𝗿ü𝗰𝗵𝗲 𝗴𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗕𝗮𝘂𝘁𝗿ä𝗴𝗲𝗿-𝗕𝗮𝗻𝗸, 𝘄𝗲𝗻𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗕𝗮𝘂 𝘀𝘁𝗲𝗰𝗸𝗲𝗻𝗯𝗹𝗲𝗶𝗯𝘁 Aus einer Freistellungserklärung kann der Erwerber von der Bank des Bauträgers die Löschung des vorrangigen Grundpfandrechts oder eine anteilige Kaufpreisrückzahlung verlangen, wenn das Bauvorhaben nicht vollendet wird. Sie schützt den Erwerber auch vor einer Zwangsvollstreckung in das Grundstück durch die Bank. Mehr erfahren Sie im aktuellen Beitrag von Olaf Gratzke , Nicole Kipnis und Eline-Sophie Holtz auf unserer Website: https://lnkd.in/eQMK3zGv

SSL by Default

HSTS

US Privacy User Signal Mechanism

DNSSEC

Apache

Facebook Sharer

ASP.NET

IIS 10

HSTS IncludeSubdomains PreLoad

Legal Tech Companies

Bayern Companies With More Than $1M in Revenue (Top 10K)

Law Enforcement Companies With More Than $1M in Revenue

Munich Companies With More Than $1M in Revenue

Lutz Abel is a law firm that provides legal assistance for construction, data protection, venture capital, litigation, and employment law.

news impact assignment basic	general
public peers	general	Nov 5, 2024 5:30 PM	da00d01f
news daily refresh	general
news processing daily refresh	general
news impact assignment daily	general
news processing basic	general
company summary	general
signals	general	Nov 5, 2024 5:30 PM	f5f4bf46
crunchbase trigger	general	Nov 5, 2024 5:30 PM	ac9b49ff
crunchbase profile	general	Nov 2, 2024 6:54 AM	0d53be7a
li profile	general	Nov 5, 2024 5:30 PM	e93e955d
translate crunchbase fundingrounds	general	Nov 6, 2024 3:12 PM	2ddbb815
peers	general	Nov 5, 2024 5:30 PM	7692b6bb
news basic	general	Nov 5, 2024 5:30 PM	70c0b1c5
bundesanzeiger	filings
financials download nd	financials
private financials	financials

LUTZ

COM:LUTZABEL

LUTZ | ABEL